在合同中约定保密条款，可以保护双方的商业机密与敏感信息，在合同中设定培训和支持条款，可以帮助对方更好地理解和使用所提供的产品或服务，以下是大黑猫文档网小编精心为您推荐的砼购买合同7篇，供大家参考。
砼购买合同篇1
合同编号：
签约地：_________市__________区_________
甲方（买方）：___________________________
乙方（卖方）：___________________________
1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备（以下设备器械均简称设备）：
设备名称规格型号品牌原产地数量单位报价成交金额
床边监护仪pm—9000express迈瑞中国深圳
合计成交金额（大写）：__万__仟__佰__整（rmb）
本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。
2、设备的交付期乙方在合同生效的_________天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。
3、设备运输、安装和验收
（1）乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由_________乙方_________承担。
（2）甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在_________天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
（3）设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_________天内安装调试完成。
（4）甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准（见附件）进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4、付款方式
甲方在合同生效后_________内先以_________方式预付货款_________%计_________；安装调试验收合格正常使用后以_________方式付货款的_________%计_________，在两个月后、三个月内付清。
5、伴随服务
（1）乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
（2）乙方还应免费提供下列服务：
设备的现场安装和调试
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6、质量保证及售后服务
（1）乙方应保证所供设备是在_________（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
（2）乙方应提供保修期_________月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。
（3）报修响应时间_________小时，到场时间_________小时（不可抗拒力量下除外）。
（4）保修期满后，人工费为单次故障不高于_________元，年度定期预防性维护保养次数，不少于_________次。
（5）乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以_________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7、索赔条款
（1）如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：
1。同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的'一切直接损失和费用。
2。按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。
3。调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
（1）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0、5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
（2）乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8、争端的解决
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。
9、合同生效
（1）本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
（2）本合同一式xxxx份，以中文书就，甲方执叁份、乙方执壹份，具有相同的法律效应。
10、合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
（1）配置清单设备的配置清单
（2）技术标准投标文件的技术响应设备技术说明
11、特别约定
甲方：_________（盖章）
乙方：_________（盖章）
砼购买合同篇2
甲方：_________(______镇______居委___组居民)
乙方：_________(______镇______村___组村民)
经甲乙双方共同协商，甲方自愿将所属自已的一幢房屋出售给乙方，现就相关事宜说明如下：
一、房屋坐落情况及边界：
1、本协议所指的房屋为______市______区______镇______村______组小地名____________所拥有的住房(木质结构、四列三间)猪圈、牛圈。
2、房屋边界：东至地坝外坎;南至申高应房屋边界;西至屋檐沟;北至牛圈屋檐。
二、房屋价格及付款方式：
1、房屋出售价格为人民币 元整($ 元)
2、乙方在签订协议时一次性向甲方付清款项。
三、双方的权利及义务：
1、从本合同生效之日起，乙方即拥有该房屋及地基的`所有权，此后与该房屋有关的事宜皆与甲方无关。
2、房屋出售后，甲方应尽的义务及应享有的权利全部转让给乙方，因房屋拆迁及其它原因产生的风险及利益概由乙方负责或享有。
四、其他事宜：
此协议一式二份，甲乙双方各执一份，从甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签字) 乙方(签字)
年 月 日 年 月 日
证明人(签字)
年 月 日
甲方：
乙方：
砼购买合同篇3
甲方：
乙方：
一：购买产品具体事项：
1产品规格：联想扬天m5700v
2产品要求：质量合格，达到验收要求
二：价格
每台价格以3820售于我方，由甲方免费运往我校。
三：支付
我放承诺按下列付款方式支付
1签约后支付总价30%定金
2在收到我方定金后甲方在一个月内完满完成产品的运输、安装调试，并确定无误后我方再汇付70%的余款。
四：交货期限
甲方在收到我方定金之日就开始运送电脑，并在一个月内完成对电脑的安装调试工作。
五：服务要求
1自我方购买甲方电脑之日起，甲方保障对其公司产品履行三年保修义务。刚投入使用期出现任何问题，一个月内无条件退货或退换新货。
2甲方电脑到达我校后甲方应派出技术人员进驻我校一个月，一保障甲方产品正常运行且随时回答我方有关产品的疑。
六：保修要求
该设备及部件从签署现场验收之日，免费维修期之内（三年内）出现故障，由卖方负责在收到我方通知7日之内进行调试或修理。如果卖方不履行上述维修义务或故意延迟维修期，则应承担由甲方引起的一切损失。
七：合同效力
本合同经买卖双方签署后生效
买售人（签章）：出卖人（签章）：
地址：地址：
电话：电话：
签定日期：
签订地点：
砼购买合同篇4
出卖人：
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
法定代表人：联系电话：
委托代理人：联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
营业执照注册号：
法定代表人：联系电话：
买受人：
[本人]姓名：[身份证]：
地址：
联系电话：
[委托代理人]姓名：
地址：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《青岛市经济适用住房管理办法》及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：
第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于—、编号为的地块的土地使用权。(土地使用证编号)为__________。
该地块土地面积为，规划用途为_________。
出卖人经批准，在上述地块上建设经济适用住房(暂定名)。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为，房地产开发经营许可证号为.第二条经济适用住房销售依据买受人持《经济适用住房购房证明》，编号，购买的经济适用住房为(现房)(预售经济适用住房)。销售经济适用住房批准机关为，经济适用住房销售许可证号为。
第三条买受人所购经济适用住房的基本情况买受人购买的经济适用住房(其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：
第__________(幢)(座)__________ (单元)(层)号房。
该经济适用住房的用途为住宅，属结构，层高为，建筑层数地上层，地下层。
该经济适用住房阳台是(封闭式)，是(非封闭式)。
该经济适用住房合同约定建筑面积共平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按建筑面积计算该经济适用住房价款：
1.核定住房标准内的建筑面积为平方米，单价为(币)每平方米_________元，金额为(币)仟佰拾万仟佰拾元整。
2.超出核定住房标准的建筑面积为平方米，单价为(币)每平方米_________元，金额为(币)仟佰拾万仟佰拾元整。
该经济适用住房金额合计为(币)仟佰拾万仟佰拾元整。
第五条面积确认及面积差异的处理经济适用住房交付后，合同约定面积与产权登记面积有差异的，双方同意按第种方式进行处理：
1.合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值在3%以内(含3% )时，以产权登记为准，按每平方米原价格不变多退少补。
合同约定面积与产权登记面积误差比绝对值超出3%，买受人有权退房，出卖人按银行同期利率支付利息。买受人不退房，误差大于3%的部分的'房价款由出卖人承担，产权归买受人。误差小于3%的部分，由出卖人按原价款退还买受人
2.双方约定。
第六条付款方式及期限买受人按下列第种方式按期付款：
1.一次性付款乙方在______年_____月_______日前付清全部房价款___%的，甲方给予乙方占付款金额_____%的优惠，即实际付款额为(币)仟佰拾万仟佰拾元整。
2.分期付款乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行(帐户名称：帐号：)
(1)______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计(币)仟佰拾万仟佰拾元;
(2)______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计(币)仟佰拾万仟佰拾元;
(3)______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计(币)仟佰拾万仟佰拾元;
(4)______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计(币)仟佰拾万仟佰拾元。
3.贷款方式付款(1)买受人应于______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计元;
(2)买受人应于______年_____月_______日前支付全部房价款的____%，计元;
(3)买受人应于______年_____月_______日前首付款付清后，持有关材料于______年_____月_______日前到银行办妥贷款手续，否则视为买受人违约。
第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：
1、逾期在日之内，自本合同规定的应付款限期第二日至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行。
2、逾期超过天后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的____%向出卖人支付违约金。
出卖人(签章)：_________买受人(签章)：_________
签订地点：___________签订地点：___________
_________年____月____日_________年____月____日
砼购买合同篇5
甲方： 证件号码：
乙方： 证件号码：
鉴于：
1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方;
2、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利，并购买该房屋。
经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议：
一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元，户型未定)的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元(大写：--万元)，甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式：甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同;乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议;乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
七、特别约定：因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
中间人(签字)
日期： 年 月 日
砼购买合同篇6
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
根据国家和省法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房产买卖达成如下协议：
一、甲方自愿将坐落于 的房产出售给乙方，乙方对甲方所出售的房产已作了充分了解，愿意购买该房产。甲方出售的上述房产基本情况为(1)混凝土基础结构办公室三层，总建筑面积为400平方米;(2)星棚结构5个：生产车间、宿舍总面积5200平方米。甲、乙双方拟订交易上述房产的全部，建筑面积5600平方米。
上述房产若有设立住房专项维修资金账户，则该账户房产的转移而转移给乙方，如没设立该账户的，则所设立责任随房产的转移而转移给乙方。
二、甲、乙双方议定上述房产的成交价格为人民币壹佰肆拾柒万 元整( 1470000元)，按混凝土结构每平方米360元计算，星棚结构每平方米255元计算。甲方已于签订合同当日收到乙方以现金形式给付人民币壹佰肆拾柒万元整( 1470000元)。
三、甲方同意于 年 月 日将该房产交付给乙方使用。
四、甲方保证上述房产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责
五、甲方决定中途不卖或逾期10天仍未交付房产时，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，赔偿人民币伍万元整的违约金给乙方。
六、办理上述房产所需缴纳的税费，均由甲方缴纳。
七、本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜，由双方约定后作为补充合同并与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。
十、本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人： 法定代表人：
身份证号码： 身份证号码：
联系地址： 联系地址：
联系电话： 联系电话：
委托代理人： 委托代理人：
身份证号码： 身份证号码：
砼购买合同篇7
甲方(售车方)： 联系方式： 地址：
乙方(购车方)： 联系方式： 地址：
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的.基础上签订本合同，以资信守。
1、车辆情况：xx牌型车;车身颜色：x，车牌号：xxx ;发动机号：xx;车架号码：(包括其他物件有：xx。)
2、车辆价款人民币(小写)xx元整，(大写)xx元整，车辆与价款均于本协议签字之日交付，车辆因过户而产生的费用由方承担。
3、因双方交易车辆为旧机动车辆，故双方签定协议时对车身及发动机工作状况表示认同，乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。乙方验收后同意购买，在车辆交付完成后，甲方不向乙方承担瑕疵担保责任。
4、自本协议生效、车辆交付之日起，由乙方承担交通违章及其它责任事故造成的一切损失和责任。如该车交付后，乙方转卖该车，此后发生的一切纠纷，赔偿等事宜，均与甲方无关。
5、如双方发生争议，任何一方可向当地人民法院起诉。
6、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。协议自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
